Договор на оказание электромонтажных работ
Договор подряда Договор на проведение электромонтажных работ. С другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.
Может быть, вам стоит. Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить электромонтажные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, стоимость которых определена в Приложении № 1. На объекте Заказчика, расположенном по адресу: ___________________________ ___________ (адрес строительный) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Договор на оказание услуг по электромонтажным работам
Предоставление материалов, доставку оборудования, механизмов, комплектующих их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ осуществляет Заказчик. Договор »: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком. Работы »: работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора. Исполнительная документация »: комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; смета, сертификаты, технические паспорта и др.
Документы, удостоверяющие качество материалов, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и др. Документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. Представитель Заказчика »: уполномоченное Заказчиком лицо, имеющее право производить приемку работ, подписывать акты формы КС-2, КС-3 и Акт сдачи работ, направлять мотивированный отказ от приемки работ, а так же осуществлять все необходимые действия, связанные с приемкой работ, на основании доверенности, выданной Заказчиком.
Комиссия Заказчика »: группа лиц, уполномоченных единоличным исполнительным органом Заказчика, наделенных Заказчиком правами осуществлять контрольную проверку принятых представителем Заказчика объемов работ. Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов. В стоимость работ по договору не включены: стоимость материалов, транспорта материалов, механизмов, электро-, тепло- обеспечения работ, охраны, заготовительно-складских расходов.
Расчет с Подрядчиком производится за фактически выполненный объем работ, на основании акта приемки-передачи результата работ формы КС-2, КС-3 и Акта сдачи работ в течение 10 банковских дней. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений на расчетный счет Подрядчика, либо любым другим, не запрещенным законодательством способом по согласованию сторон. Приступить к работам по настоящему договору с «______» ____________________ ______г.
И выполнить их в течение срока, предусмотренного П. Передавать ежемесячно Заказчику не позднее 10 числа акты приемки-передачи результата работ формы КС-2, КС-3 и Акт сдачи работ. От начала работ до приемки законченного строительством объекта Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, механизмов и т. Приобретенных для выполнения работ. Подрядчик также несет полную ответственность (ст. ГК РФ) за обеспечение сохранности имущества, переданного Заказчиком.
Хранение имущества Заказчика осуществляется Подрядчиком безвозмездно. В случае причинения в период выполнения работ ущерба приобретенным или переданным Заказчиком для работы материалам и механизмам, их утраты или недостачи, Подрядчик обязан за свой счет устранить причиненный ущерб, возместить утрату или недостачу. В случае складирования имущества на территории объекта Подрядчик обязан соблюдать требования по запрету складирования в местах общего пользования Объекта. Ежедневно принимать и сдавать под охрану имеющиеся на объекте материалы и оборудование, делая об этом запись в журнале охраны.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Заказчик обязуется обеспечить своими или привлеченными силами на объекте временное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также электроснабжение бригадных домиков (других временных зданий и сооружений) Подрядчика при условии установления Подрядчиком электросчетчика на каждый подключаемый бригадный домик. Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение бригадных домиков Подрядчика, производятся только на основании письма Подрядчика, в сроки, указанные в Письме, если эти сроки не превышают сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
Приемка работ по настоящему договору осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работ по форме КС-2, КС-3 и Акта сдачи работ по форме Приложения 6. Срок приемки работ составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления Заказчику документов по формам КС-2, КС-3 и документов, удостоверяющих качество использованных материалов (паспорта и сертификаты качества). В указанный срок Заказчик обязан подписать предъявленный акт и один экземпляр вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от приемки работ.
В случае, если Подрядчик не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку и оплату работ до момента предоставления указанных документов. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, провести совместную приемку и составить акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения.
Датой выполнения работ считается дата подписания форм КС-2, КС-3 и Акта сдачи работ либо дата регистрации канцелярией входящей почты с подписанными формами КС-2, КС-3 и Акта сдачи работ, смотря какая дата наступит раньше. Договор подряда на электромонтажные работы, 2017 - Типовой договор подряда - Образцы и бланки договоров - Договор-Юрист.
СТО СТД 146-2009 Договор подряда на электромонтажные работы
Договор подряда - документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ. Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы. Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий.
Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки. Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным. Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата. В случае если заказчик недоволен выполнением электромонтажных работ может быть составлен претензионный двухсторонний акт, по условиям которого подрядчик в установленные сроки обязуется исправить все недочёты. Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.
Информация о сторонах с указанием их полных имён. Стоимость работ и порядок расчётов. При указании стоимости работ сумму следует прописать как цифрами, так и словесно. Если стороны предусмотрели возможность уплаты аванса, необходимо также указать его размер и порядок выплаты. Приёмка завершённых работ.
Договор подряда на электромонтажные работы
Заказчик гарантирует постоянный доступ подрядчика к объекту, на котором должны электромонтажные работы производится и своевременную оплату за них. Сюда можно включить порядок внесения изменений в договор, порядок решения споров, количество составленных экземпляров и т. При указании сроков работ следует определить их начальную и окончательную даты. В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.
Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить э лектромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.
Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом. Иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Проекты по теме:
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.
В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок.
Договор на оказание услуг по электромонтажным работам
Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество. Обеспечить объем работ по настоящему договору. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Проекты по теме:
В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном.
При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.
Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.
Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3). Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности.
В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.
До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов.
Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.
Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке. Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на электромонтажные работы», а также задать вопросы, связанные с ним. Видимо опечатка, в нём идёт ссылка на обстоятельства, указанные в п. Договор путевый, единственно что мне кажется надо дополнить, это ответственность Заказчика за качество предоставленного материала Подрядчику, поскольку из договора следует, что Подрядчик гарантирует качество работы, а качество материала нет.
Мне кажется нужно в данном направлении проработать. Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Акт сдачи-приемки работ бы. В связи с предстоящим изменением условий трудового договора (уведомление от 15. И вашим отказом от продолжения работы на новых условиях сообщаем, что на 15.
Образец договора подряда на электромонтажные работы
Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. О выполнении работ истец уведо. Трудовой договор, контракт → Образец.